什么是施工索赔（施工索赔）

施工维修赔偿程序

1、法律分析施工索赔：建设工程索赔程序：（1）索赔事件发生后28天内，向监理工程师发出索赔意向通知。（2）发出索赔意向通知后的28天内，向监理工程师提交补偿经济损失和（或）延长工期的索赔报告及有关资料。（3）监理工程师于28天内给予答复。

2、首先，可以要求施工方进行维修或赔偿。如果施工方在施工过程中导致施工索赔了房屋开裂，施工索赔他们应该承担相应的责任，并进行维修或赔偿。如果施工方拒绝承担责任，可以通过法律途径进行维权。其次，可以向相关部门申请赔偿。如果房屋开裂是由于国家建设施工导致的，可以向相关部门申请赔偿。

3、工程师审核索赔文件后，如认为同时符合以下条件，则会认为索赔成立：（1）与合同对照，该事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或者直接工期损失；（2）该事件造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包商的责任和风险责任；（3）承包商按照合同规定的程序提交了索赔意向通知书和索赔报告。

4、对承包人索赔的处理如下：（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并提交承包人。监理人对索赔报告有异议的，有权要求承包人提交全部原始记录的副本。（2）在监理人收到索赔报告或索赔的进一步证明材料后28天内，监理人应向承包人出具承包人签署的索赔处理结果。

5、索赔事件发生后28天内，向监理工程师发出索赔意向通知。发出索赔意向通知后的28天内，向监理工程师提交补偿经济损失和（或）延长工期的索赔报告及有关资料。监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复。

6、由于为施工前准备阶段，该类项目一般只进行工期索赔，相应施工机械进场，达到施工程度因未有详细图纸不能进行施工时应进行机械停滞费[机械台班停滞费＝（机械折旧费+经常维修费）×50％]用索赔。

7、一般是按实际造成的损失进行赔偿的。法规规定，在电力线路设施保护区施工的单位，要与电力企业签订安全协议并书面告知施工时间，要求电力企业派员到现场实施安全监护等。未采取安全措施并造成电力设施损坏的，将面临一万元以上十万元以下的罚款。

工程索赔成立的条件是什么

法律分析：工程索赔成立的条件：发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失；因工程变更，造成时间和费用的损失；缩短工期而造成承包人的费用增加；非承包人的原因暂时停工；延期支付造成承包人的损失；不可抗力。

索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件：（1）与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失。（2）造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。（3）承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。

法律分析：第一，与合同对照，事件已造成了承包商工程的项目成本的额外支出，或直接工期损失；第二，造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；第三，承包人按合同规定的程序或时间提交索赔意向通知和索赔报告。

【答案】：A，B，C，D 承包人工程索赔成立的基本条件包括：①索赔事件已造成了承包人直接经济损失或工期延误；②造成费用增加或工期延误的索赔事件是非因承包人的原因发生的；③承包人已经按照工程施工合同规定的期限和程序提交了索赔意向通知、索赔报告及相关证明材料。

工程索赔的条件：因材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔；由于人为原因，引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔；不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔。

承包人可以索赔的施工赔偿有哪些

1、工程设计变更导致的损失。法律依据施工索赔：《中华人民共和国民法典》第七百九十九条 建设工程竣工后施工索赔，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。

2、工期延长和延误索赔。它包括工期索赔和费用索赔两方面，应分别编制，因为这两方面索赔不一定同时成立。凡纯属业主和工程师方面的原因造成的工期的拖延，不仅应给承包商适当地延长工期，还应给予相应的费用补偿。加速施工的索赔。因非承包商的任何责任和原因引起施工临时中断和工效降低引起索赔。

3、因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际给期不低于合同约定的工期总日历天数。

4、工程索赔款包括人工费，比如增加工作量的，计算增加部分人工费，发生窝工事件的，计算窝工费；机械费，例如增加工作时，计算台班费，窝工时，按机械设备的折旧或租赁费进行索赔；除此之外，还包括材料费、管理费、利润及利息、分包费，如果工程内容变更或增加时，可以就规费税金进行索赔。

5、设备费：可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。

6、法律主观：承包人有权依法索赔的施工赔偿包括：发包人未按约定提供施工场地、施工条件所造成的损失赔偿；工程设计变更导致工期延长的损失赔偿；发包人未按约定供应材料、设备造成的损失赔偿以及发包人工作失误造成的损失赔偿等。

7、⑥未按合同约定及时支付预付款、进度款；⑦发包人造成工期延误的其他原因。选项 B： 发包人的原因造成试运行失败，承包人可以索赔费用和利润。选项 C： 施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。

建筑工程施工索赔?

法律分析施工索赔：不利的自然条件与人为障碍引起的索赔。 工期延长和延误索赔。它包括工期索赔和费用索赔两方面施工索赔，应分别编制，因为这两方面索赔不一定同时成立。凡纯属业主和工程师方面的原因造成的工期的拖延，不仅应给承包商适当地延长工期，还应给予相应的费用补偿。加速施工的索赔。

索赔是工程施工中经常发生的现象，通常把承包商向业主提出的、为了取得经济补偿或工期延长的要求称为“施工索赔”，但施工索赔具有费用较大、出现频率较高、涉及面广、内容复杂等特点，必须具有足够的依据，才能获得索赔。必须清晰施工索赔的分类按照干扰事件分类。

工期延误反索赔施工索赔：指工期延误属于施工单位责任时，建设单位对施工单位进行索赔，即由施工单位支付延期竣工违约金。施工缺陷索赔施工索赔：指施工单位的施工质量不符合施工技术规程的要求，或使用的设备和材料不符合合同规定，或在保修期未满以前未完成应该负责补修的工程时，建设单位有权向施I单位追究责任。

法律分析：建设工程索赔的操作步骤有：承包商递交索赔意向书。承包商继续施工，同时准备索赔材料。提交索赔文件。工程师审核索赔文件。工程师作出处理决定。业主审查索赔处理。承包商是否接受最终索赔处理决定。

法律分析：人工费：指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。设备费：可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。

法律分析：建设工程索赔的程序： 承包商递交索赔意向书。 承包商继续施工，同时准备索赔材料。 提交索赔文件。 工程师审核索赔文件。 工程师作出处理决定。 业主审查索赔处理。 承包商是否接受最终索赔处理决定。

工程项目施工过程中，由于招标单位或其他原因，导致承包企业增加了工程费用或延误了工程进度，承包企业根据合同文件中有关条款，通过合法的途径和程序，要求招标单位偿还其在施工中的费用损失或工期损失。

建设工程索赔的操作步骤是怎样的

1、第六步，发包人审批工程师的索赔处理证明。最后一步是：承包人是否接受最终的索赔决定。当然，承包人未能按合同约定履行自己的各项义务，或发生错误给发包人造成损失的，发包人也可按上述时限向承包人提出索赔。

2、监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并提交承包人。监理人对索赔报告有异议的，有权要求承包人提交全部原始记录的副本。（2）在监理人收到索赔报告或索赔的进一步证明材料后28天内，监理人应向承包人出具承包人签署的索赔处理结果。如果承包商未能在期限内作出答复，则应视为承认承包商的索赔。

3、索赔意向书送交监理工程师签字确认后要及时收集证据，收集的证据要确凿，理由要充分；所有工程费用和工期索赔应附有现场工程监理工程师认可的记录和计算资料及相关的证明材料。

4、索赔的具体操作步骤1 当索赔事件发生后，及时在合同规定的时限内向监理工程师提出索赔意向书，意向书应根据合同要求抄送、抄报相关单位。

5、岁男子工伤压缩性脊椎骨折怎么赔偿，赔偿多少？ 发生工伤可以按以下步骤维护自身权益： 向人力资源和社会保障局申请工伤认定，需提供材料：工伤认定申请表，劳动合同，医疗诊断证明等材料。 伤情稳定后，若受伤严重构成伤残的，可向劳动能力鉴定委员会申请劳动能力鉴定。

6、在索赔流程方面，建筑工程一切险和安装工程一切险也有所不同。建筑工程一切险的索赔流程通常包括向保险公司报告损失、提供相关证明文件、审核损失、理赔等步骤。而安装工程一切险的索赔流程则更注重快速处理，通常会优先处理正在施工或已竣工的工程项目的索赔申请。

因施工造成的损失赔偿

1、法律分析：工程的施工方违反合同的约定，造成损失的应该由施工方承担赔偿的责任。法律依据：《中华人民共和国民法典》 第一千二百五十二条 建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任，但是建设单位与施工单位能够证明不存在质量缺陷的除外。

2、法律分析：施工造成失误造成损失应该赔偿。赔偿按照谁过错谁担责的原则来赔偿，如果是因发包方不按约定提供施工材料、技术资料，不按时支付工程款项造成的，则由发包方赔偿。

3、第八百零一条 因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。第八百零二条 因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。

4、不可抗力因素导致的停工，发包人需要赔偿承包人在停工期间的垫付工程款利息。具体而言，根据以下原则调整工程价款： 工程本身的损害，以及因工程损害导致的第三方人员伤亡、财产损失，以及运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损害，均由发包人承担。

5、在项目索赔报告中，申请赔偿进度款利息321万元。该费用有法有约有据，理应补偿，但是考虑到业主的承受能力，该费用最终可能得不到补偿，作为停工损失谈判的一个筹码。 临时设施费补偿计算：由于终止合同的工程已完工程结算款中所包含的临时设施费，一般小于承包方的实际花费。

6、法律分析：与施工方协商，如果协商不成，收集证据，可以通过诉讼程序要求对方承担赔偿责任。按照相关法律规定，害他人财产的，财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他方式计算。

工程索赔哪些可以索赔

工程索赔款包括人工费，比如增加工作量的，计算增加部分人工费，发生窝工事件的，计算窝工费；机械费，例如增加工作时，计算台班费，窝工时，按机械设备的折旧或租赁费进行索赔；除此之外，还包括材料费、管理费、利润及利息、分包费，如果工程内容变更或增加时，可以就规费税金进行索赔。

设备费：可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。

按合同类型索赔可以分为：总承包合同索赔；分包合同索赔；合伙合同索赔；劳务合同索赔；和其他合同索赔等。按索赔要求分类。按索赔要求可以分为：工期索赔；费用索赔等。按索赔起因分类。按索赔起因索赔可以分为：建设单位违约索赔；合同错误索赔；合同变更索赔；工程环境变化索赔；不可抗力因素索赔等。

工程索赔的范围包括：不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔；业主材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔；由于业主和工程师方面的原因，引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔。

发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第七百九十九条 建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。

工期延长和延误索赔。它包括工期索赔和费用索赔两方面，应分别编制，因为这两方面索赔不一定同时成立。凡纯属业主和工程师方面的原因造成的工期的拖延，不仅应给承包商适当地延长工期，还应给予相应的费用补偿。加速施工的索赔。因非承包商的任何责任和原因引起施工临时中断和工效降低引起索赔。

工程施工过程中若发生索赔事件,下列情况哪个一般不允许索赔?

工程施工过程中若发生索赔事件施工索赔，不允许索赔施工索赔的有，承包商对索赔事项的发生原因负有全部责任的有关费用。 承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的费用。承包商进行索赔工作的准备费用。 索赔款处理期间的利息。 工程有关的保险费用。

【答案】施工索赔：C 【考点】承包商向业主的索赔。【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF一2013－0201），因不可抗力事件导致承包人的施工机械设备损坏由承包人承担。因此，正确选项是C。

工程师逾期答复后果工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28天未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。

索赔的内容一般包括1 承包商向业主的索赔包括的内容：（1）合同文件的缺陷引起的索赔；（2）业主违约引起的索赔；（3）施工现场条件的变化引起的索赔；（4）工程变更引起的索赔；（5）工程师指令引起的索赔；（6）特殊风险引起的索赔；（7）其他承包商干扰引起的索赔；（8）其他第三方原因引起的索赔。

索赔一般有三个特征：①索赔是双向的，既有承包方的索赔也有发包方反索赔的可能；②只有发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔；③索赔是一种未经对方确认的单方行为。目前在我国建筑领域，法律上讲工程发包方与施工承包方的合同双方是平等主体关系，但在实际操作过程中，承包方往往处于不平等、劣势的地位。

索赔是指在合同履行过程中，对于非己方的过错而应由对方承担责任的情况造成的损失，向对方提出补偿的要求。建设工程施工中的索赔是发承包双方行使正当权利的行为，承包人可向发包人索赔，发包人也可向承包人索赔。

工程建设当中，因承包人原因造成的损失，不能索赔；非承包人的原因造成的损失分两种情况：1， 人为的造成（比如监理、设计等）可以索赔工期和费用；2，非人为的（比如地震、暴雨等自然灾害）只能索赔工期，不能索赔费用，这种情况下一般是走工程保险的，而不是向业主索赔。

施工单位向建设单位索赔

解析：施工单位不能进行索赔。因为由于巷道围岩稳定性较差施工索赔，施工前已经明确施工索赔，遇到断层并非不可预见，主要还是施工单位对安全重视不够而发生施工索赔的冒顶事故，施工单位修改支护参数，且未经建设单位同意，因此，该责任应当由施工单位承担，所以，施工单位不能向任何单位进行索赔。

【答案】：D 选项A属于工程变更导致施工索赔的索赔；选项B属于由外部环境而引起的索赔；选项C属于以承包人能力不可预见引起的索赔；选项D属于施工单位的原因不能索赔故选项D符合题意。

项目工程停工的，施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题，如果协商不成的，可以向法院起诉，追索工程款。因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内，无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

发生索赔事件后，施工单位28天内给建设单位发索赔意向，并在28天内提交索赔报告。建设单位收到后28天给予回复。收到索赔资料后建设单位如果28天内不回复，视为同意施工单位索赔报告内容。

应该是不可以的，除非有合同的约定。遇到不可抗力受到损失的，是法律规定的免责条款，不予赔偿。《合同法》第一百一十七条　因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

施工单位提出工期索赔的目的通常有两个：一是免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任，使自己不支付或尽可能不支付工期延长的罚款；二是进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。

工程索赔产生的原因有哪些

【答案】：A，C，D，E 正确答案是A、C、D、E。解答如下：依据《造价管理教材》第六章第四节内容，应选A、C、D、E项。【解析】该知识点是《造价管理教材》重新编写内容，注意掌握。

本题考查施工索赔的是建设项目施工阶段工程造价的计价与控制。工程索赔的主要原因包括：当事人违约、不可抗力或不利的物质条件、合同缺陷、合同变更、监理人指令、其施工索赔他第三方原因。选项D，是正常行为，不成为索赔的依据。

工程索赔的原因主要有：因材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔；由于人为原因，引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔；不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔。

图纸或指示延误引起的索赔：在施工过程中，监理工程师未能在合理的时间内发出施工所需要的详细或补充的图纸或发出了不适合的图纸或指示，且实际上造成了工程进度的拖延而产生费用增加。

法律分析：不利的自然条件与人为障碍引起的索赔。 工期延长和延误索赔。它包括工期索赔和费用索赔两方面，应分别编制，因为这两方面索赔不一定同时成立。凡纯属业主和工程师方面的原因造成的工期的拖延，不仅应给承包商适当地延长工期，还应给予相应的费用补偿。加速施工的索赔。